地址:宜昌市發展大道57-6號三峽云計算中心B座17層

電話(總機):0717-6900007/8/9

傳真:總機轉1701

網址:刺绣老虎棒球帽街拍 www.uebjj.com

郵箱:[email protected]

郵編:443000


      微信公眾號二維碼

律所二維碼.png

經典案例
未依法取得施工許可證導致停工損失應由發包人承?!呔治騫痙此呋酥揭到ㄉ韞こ毯賢婪裝?/div>

    2003年10月23日,原告張家港市華興紙業有限公司向張家港市法院提起訴訟,認為被告七局五公司違反雙方簽訂的建設工程施工合同,沒有按約定保證工程進度構成違約,要求解除合同,賠償損失195萬元。七局五公司提起反訴,要求華興紙業返還投標保證金,支付已完工程價款,合計59萬余元。一審法院審理認為,被告七局五公司未正常施工屬單方違約,判決被告賠償原告經濟損失195萬元。

    七局五公司不服一審判決,委托本所代理上訴。陳守邦律師研究后認為,發包人未依法取得施工許可證,也未能向施工單位提供施工所必需的技術資料,是工程不能按計劃進行的根本原因。蘇州市中級人民法院采納了陳守邦律師的意見,于2004年12月21日作出終審判決,撤銷原判,駁回華興紙業關于195萬元損失賠償的訴訟請求,判決華興紙業返還保證金、支付已完工程款,合計36.9萬元。


地址:宜昌市發展大道57-6號三峽云計算中心B座17層 法律熱線:0717-6900007/8/9(傳真:總機轉1701) 郵編:443000

鄂ICP備05001558號 版權所有 湖北陳守邦律師事務所 侵權必究

鄂公網安備 42050202000084號